Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Как правильно различать и квалифицировать договор подряда и договор

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг весьма схожи по своему правовому регулированию, но, тем не менее, можно выявить ряд отличий между ними. С теоретических позиций разница заключается в том, что предметом договора подряда является выполнение определенной работы по заданию заказчика и сдача ее результата к определенному сроку.

Причем результат работы должен быть материальным. Услуга, в свою очередь, материального результата может и не иметь. Заказчик оплачивает сам процесс оказания услуги (определенные действия или определенную деятельность исполнителя)*(66), срок в данном случае существенного значения не имеет, если иное не предусмотрено договором между заказчиком и исполнителем.

Поэтому на практике многие договоры возмездного оказания услуг заключаются с условием о возможности автоматической пролонгации. Различаются также правовые последствия отказа сторон от исполнения рассматриваемых договоров.

Так, по общему правилу, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора (ст. 717 ГК РФ).

При этом подрядчик вправе требовать от заказчика возмещения убытков, причиненных прекращением договора подряда. Однако убытки могут быть возмещены не в полном размере, а лишь в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Таким образом, заказчик, отказавшийся от исполнения договора подряда гипотетически (потому как подрядчик может не заявить требование о возмещении убытков либо заявить, но не доказать фактический размер убытков и проч.) может заплатить подрядчику полную сумму вознаграждения за не полностью выполненную работу. Важно отметить, что подрядчику право отказа от исполнения договора подряда не принадлежит.

Что касается договора возмездного оказания услуг, то обе его стороны (и заказчик, и исполнитель) вправе заявить о своем отказе от исполнения договора.

Однако в этом случае заказчик, отказавшийся от договора, должен оплатить исполнителю все фактически понесенные им расходы, а исполнитель, отказавшийся от договора, возмещает заказчику убытки в полном размере (ст. 782 ГК РФ). Тем не менее, это не означает, что исполнитель может оказаться в невыгодном положении.

Практика показывает, что организации, на регулярной основе оказывающие различного рода услуги, включают в тексты своих договоров с контрагентами положения о признании размера фактических расходов исполнителя в зависимости от срока отказа заказчика от данного договора.

Например, если заказчик заявит об отказе от договора через три месяца после начала его исполнения, размер фактических расходов исполнителя составляет 30% от суммы договора, если заказчик откажется от договора спустя четыре месяца после начала его исполнения, фактические расходы составят 50% и т.д.

Поэтому досрочный отказ от договора возмездного оказания услуг может оказаться для заказчика совсем невыгодным, т.к. в зависимости от условий договора ему придется заплатить исполнителю всю или практически всю сумму его вознаграждения.

Что же касается договора на выполнение работ по ремонту оборудования, то он составляется по модели договора подряда, т.к. результат ремонта – это видоизмененный объект, предмет материального мира.

  1. К статье 606 ГК РФ (“Договор аренды”), статье 665 ГК РФ (“Договор финансовой аренды”), статье 702 ГК РФ (“Договор подряда”), статье 740 ГК РФ (“Договор строительного подряда”), статье 758 ГК РФ (“Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ”), статье 769 ГК РФ (“Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ”), статье 779 ГК РФ (“Договор возмездного оказания услуг”), статье 784 ГК РФ (“Общие положения о перевозке”), статье 801 ГК
  2. Глава 21. ДОГОВОРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
  3. 5.1. Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ и оказание услуг
  4. М.И. БРАГИНСКИЙ, В.В. ВИТРЯНСКИЙ . ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ. Книга третья, 2006
  5. Права потребителя в случае нарушения исполнителем условий договора о выполнении работ и оказании услуг
  6. 21.5. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  7. 2. Стороны договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  8. 17.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  9. 72. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  10. Глава 4. ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
  11. Можно ли расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке, например, по аналогии с правилами об одностороннем расторжении договора возмездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ)?
  12. Между заказчиком и проектировщиком заключен договор на оказание услуг по авторскому надзору с твердой ценой. В процессе строительства объекта увеличивается цена работ. Каковы последствия отказа заказчика от подписания дополнительного соглашения об увеличении цены работ в рамках договора авторского надзора?
  13. § 3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства
  14. Обязательно ли заключать с контрагентом письменный договор (продажа товаров, оказание услуг) или можно вести работу на основании выставленных счетов и их оплаты? Можно ли в счете согласовать существенные условия договора поставки?
  15. § 4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  16. Вопрос_76. Строительный подряд: понятие, виды и признаки договора; объект и субъекты (права, обязанности и ответственность); форма договора; порядок заключения, изменения и расторжения договора; особенности определения стоимости подрядных работ; значение отдельных сроков в договоре
  17. Вопрос_91. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки и виды; объект и субъекты (права, обязанности и ответственность; форма; порядок заключения, изменения и расторжения договора; особенности определения цены договора.
  18. § 4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  19. Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Источник: https://jurisprudence.club/pravo-predprinimatelskoe/kak-pravilno-razlichat-kvalifitsirovat-dogovor-66578.html

Образец договора на выполнение работ (ремонт оборудования)

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

на выполнение работ по ремонту оборудования

г. Москва                                                                                                                                                                          «___» ___________20__ г.

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петрушка», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по диагностике и ремонту (далее – Работы) морозильников «Морозко» в количестве 2-х (Двух) штук (№1 – серийный № _______, инвентарный № ____, №2 – серийный № ____ инвентарный № ___) и холодильного шкафа «Шкаф» в количестве 1-й (Одной) штуки (серийный номер _____, инвентарный номер ______), установленных на территории Заказчика( далее по тексту – Оборудование), по адрес: г. Москва, ул. Московская, д. 1, к. 1, оф. 1, согласно техническому заданию (Приложение №___), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях, установленных настоящим Договором. В стоимость Работ входит стоимость заменяемых узлов, агрегатов и расходных материалов.

1.2. Срок выполнения Работ: 40 календарных дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.3. После запуска Оборудования представителем Подрядчика в присутствии представителя Заказчика и его стабильной работы в период испытания, Стороны подписывают акт выполненных Работ.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.

2.1.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка Заказчика.

2.1.4. Нести ответственность за действия привлеченных для выполнения Работ по настоящему Договору сторонних организаций (третьих лиц).

2.1.5. Предоставить Заказчику за 3 (Три) рабочих дня до начала работ список своих представителей.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приглашать сторонние организации для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Подрядчику Оборудование для выполнения Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Подрядчика и техническую документацию к данному Оборудованию.

2.3.2. Оплатить стоимость Работ, указанную в п. 3.1. настоящего Договора.

2.3.3. Предоставить представителям Подрядчика свободный проход в помещения, где расположено Оборудование.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно смете затрат (Приложение № ___) составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление ИНФС России № ХХХ о возможности применения упрощенной системы налогообложения).

3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.1. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости Работ на основании Счета на предоплату, действительного в течение 5 ( Пяти) рабочих дней.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Подрядчик дает гарантии на все выполненные Работы по ремонту в течение 6 (Шести) месяцев с даты подписания акта выполненных Работ и 6 (шести) месяцев на установленные расходные материалы при условии правильной эксплуатации Оборудования.

4.2. При выходе из строя Оборудования в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выхода из строя Оборудования, с участием представителя Подрядчика.

Подрядчик в течение 2-х рабочих дней, со дня письменного уведомления Заказчиком о выходе из строя Оборудования, обеспечивает прибытие на объект своего представителя для составления причин неисправности, принятия решения о порядке и сроках проведения ремонтных Работ.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока на выполненные Работы Подрядчик обязан, в течение 7 ( Семи ) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об обнаруженных недостатках безвозмездно устранить их. 

5.4. Если отступления в Работе или иные недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.

5.5.

Ни одна Сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других природных явлений, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора. При этом Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6. Порядок сдачи и приема Работ

6.1. По результатам проведения Работ и испытания Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных Работ и рекомендации по правильной эксплуатации Оборудования. 

6.2. Работа считается выполненной Подрядчиком после подписания акта 

выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных Работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем доработок и сроками их выполнения. 

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами, в связи с исполнением обязательств настоящего Договора, Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 20 ( Двадцать ) календарных дней со дня их получения. 

8.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров между Сторонами, спор по настоящему Договору подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

“,”author”:”Автор: pkpr”,”date_published”:”2015-01-01T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:null,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2015/09/blog-post_1.html”,”domain”:”obrazetsdogovora.blogspot.com”,”excerpt”:”образцы договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц”,”word_count”:898,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2015/09/blog-post_1.html

Условия оказания услуг | Современный Сервис

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

1.

1 Передаваемое Заказчиком Оборудование принимается Исполнителем на Предварительную диагностику:

— при платном обслуживании/ремонте — для определения возможности устранения заявленной неисправности и выполнения требуемых работ;

— при гарантийном обслуживании/ремонте —  для подтверждения гарантийного случая.

1.

2 С согласия Заказчика Оборудование принимается без разборки и проверки внутренней комплектации, проверки на предмет наличия внутренних скрытых дефектов, повреждений и неисправностей.

1.

3 Заказчик доверяет проведение Предварительной диагностики и ремонта Исполнителю и согласен, что все неисправности, в том числе не заявленные, внутренние скрытые дефекты, недокомплектация, обнаруженные в Оборудовании при проведении Предварительной диагностики, возникли до приема Оборудования по данному Договору.

1.

4 Исполнитель не проводит дополнительной проверки и не несет ответственности за работоспособность составных частей Изделия (Привод, жесткий диск, аккумуляторная батарея и пр.), если таковой не требуется для выявления заявленного недостатка и Заказчиком не заявлено о нареканиях на их работоспособность.

1.

5 Заказчик согласен, что при необходимости проведения работ Исполнителем данные на носителях информации, находящихся в Оборудовании, в процессе их выполнения могут быть утрачены, а так же может быть произведен сброс настроек до заводского состояния или обновление программного обеспечения до версии, рекомендуемой производителем. Исполнитель рекомендует Заказчику до передачи оборудования на ремонт произвести копирование необходимой информации на внешние носители. Обновление программного обеспечения и сброс настроек не классифицируются как ремонт.

1.

6 При передаче Оборудования Исполнителю без  основного носителя информации (жесткий или SSD диск) Заказчик согласен с невозможностью проведения объективной его диагностики, и как следствие, возможным обнаружением дополнительных, не заявленных ранее, неисправностей при приеме техники от Исполнителя после окончания работ. В случае обнаружения таковых, данный Договор считается исполненным, на устранение вновь обнаруженных неисправностей заключается новый договор на оказание услуг.

1.

7 Заказчик принимает на себя риск возможной полной или частичной утраты работоспособности Оборудования или отдельных его узлов и блоков в процессе ремонта в случае выявленных Исполнителем нарушений условий эксплуатации пользователем Оборудования, наличия следов коррозии, попадания жидкости (конденсата), механических повреждений, выполненного ранее неквалифицированного ремонта.

1.

8 Заказчик согласен получать уведомления о состоянии ремонта на мобильный телефон и/или на электронную почту, указанные в Договоре, а также обязан самостоятельно находиться на связи с Исполнителем, и проверять состояние заказа по телефону или на сайте Исполнителя.

1.

9 Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку его персональных данных в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов РФ, включая любые действия, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее соглашение дано, в том числе, для осуществления передачи Исполнителем персональных данных клиента третьим лицам, с которыми у Исполнителя заключены соглашения, содержащие условия о конфиденциальности, включая трансграничную передачу, а также их хранения и обработки Оператором и третьими лицами в целях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указание Заказчиком своего контактного телефонного номера означает его согласие с вышеперечисленными действиями Исполнителя.

2. Условия гарантийного обслуживания

 2.1 Все работы по гарантийному обслуживанию/ремонту производятся в порядке и на условиях Договора купли-продажи Оборудования и условиях Производителя, изложенных в документации к Оборудованию или на интернет ресурсах (сайтах) Производителя.

2.

2 Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание/ремонт с использованием процедур, методов, инструментов, предписанных Производителем Оборудования.

2.

3 После проведения Предварительной диагностики и подтверждения Исполнителем гарантийного случая, работы по устранению неисправности  проводятся без согласования  с Заказчиком.

2.

4 В случае передачи Исполнителем Оборудования для проведения работ Производителю (Импортеру) по его требованию, Заказчик отказывается от претензий к Исполнителю. Свои претензии по качеству выполненных работ, срокам, внешнему виду Заказчик, согласно действующего законодательства, вправе предъявить Производителю (Импортеру).

2.

5 Исполнитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании/ремонте и перевести его в платный с обязательным уведомлением Заказчика, если в процессе диагностики Оборудования будут выявлены нарушения условий эксплуатации; механические повреждения (вмятины, сколы, трещины и пр.

явные повреждения); повреждения жидкостью; не квалифицированное вмешательство во внутреннюю конструкцию или ее изменение, не соответствующее заводской; наличие предметов, не являющихся частями данного Оборудования. В данном случае ремонт осуществляется в соответствие с разделом 3 данных Условий.

3.Условия платного обслуживания

 3.1 После проведения Предварительной диагностики Исполнитель сообщает Заказчику ее результаты, необходимый перечень работ и стоимость комплектующих для осуществления последующего платного ремонта или проведения окончательной диагностики.

Заказчик обязан сообщить Исполнителю  о порядке дальнейших действий в течение 3-х дней с момента получения результата от Исполнителя.

Все согласования по выполнению работ допускается проводить по телефону, при этом Заказчик согласен с тем, что разговор может быть записан с использованием цифровых средств записи.

3.2 Заказчик проинформирован и согласен, что в случае его отказа от проведения платного ремонта Оборудования он обязуется оплатить Исполнителю стоимость работ по его Предварительной диагностике в соответствии с Прейскурантом.

3.3 Гарантийный срок на оказанные платные услуги и замененные комплектующие составляет 3 месяца с даты выдачи Оборудования  из ремонта при условии соблюдения Заказчиком сроков его получения, а так же правил эксплуатации в гарантийный период.

В случае просрочки со стороны Заказчика получения оборудования из ремонта после уведомления о готовности более чем на 20 дней, гарантийный срок на выполненные работы и замененные детали исчисляется с даты выполнения Заказа.

На работы по профилактической чистке и настройке программного обеспечения гарантия не распространяется.

4.Сроки проведения работ, сроки хранения оборудования, порядок оплаты и получения оборудования из ремонта

 4.1 Гарантийное обслуживание/ремонт проводятся в сроки, утвержденные производителем и в соответствии с требованиями федерального закона «О Защите прав потребителя».

4.

Сроки проведения платного ремонта могут составлять, при наличии комплектующих на складе до 45 дней, а в случае их отсутствия до 90 дней, если иное не оговорено в дополнительных условиях с Заказчиком.

4.

3 Заказчик отказывается от претензий к Исполнителю в случае отсутствия (просрочки) поставок необходимых комплектующих Производителем (Импортером). Договор на выполнение услуг расторгается.

Оплата с Заказчика за проведенную диагностику и выполненную работу не взимается.

В случае превышения установленных сроков выполнения гарантийного ремонта, после согласования с Производителем (Импортером), Исполнитель выписывает «Техническое заключение» для предоставления его Продавцу и последующего расторжения с ним Договора Купли-Продажи.

4.

4 Заказчик обязуется в течение 10 дней после уведомления Исполнителем об окончании работ получить Оборудование и в случае выполнения платного ремонта полностью оплатить оказанные услуги и стоимость замененных комплектующих в части, не покрытой авансом.

За хранение Оборудования более 20 дней после получения уведомления об окончании ремонта Исполнитель может взимать плату за хранение в размере 1% от стоимости заказа (но не более 100 руб. если сумма заказа не определена) за каждые сутки хранения.

По истечении 6 месяцев  хранения, Оборудование может быть реализовано для компенсации расходов Исполнителя на ремонт и хранение, а в случае не ликвидности Оборудования, оно будет утилизировано.

4.

5 Для получения Заказчиком Оборудования необходим оригинал «Договора об оказании услуг» и документ подтверждающий личность Заказчика, а в случае получения Оборудования другим лицом необходимо предоставить заверенную нотариально либо печатью фирмы для Юридических лиц, или собственноручно написанную в присутствии сотрудника Сервиса доверенность от Заказчика, указанного в Договоре. В случае утери данных документов Заказчик незамедлительно сообщает об этом Исполнителю. Получение Оборудования осуществляется Заказчиком лично при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

5. Порядок разрешения споров

5.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением данного договора разрешаются путем переговоров в досудебном порядке. В случае невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, стороны договариваются между собой разрешить разногласия в суде по месту нахождения Исполнителя.

30 марта 2018 года

Источник: http://www.modernservice.ru/conditions/

Примерная форма договора на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (исполнитель – иностранное юридическое лицо) (подготовлено экспертами компании

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Договор на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
(исполнитель – иностранное юридическое лицо)

[место подписания договора][число, месяц, год]

[Полное фирменное наименование заказчика], являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (код страны – 643), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и [полное официальное наименование исполнителя], именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, созданное и действующее по законодательству [указать полное наименование страны и ее трехзначный код в соответствии с международным классификатором “Страны мира”, используемым для целей таможенного оформления] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять техническое обслуживание, диагностику и ремонт [вписать нужное] (далее – оборудование), перечень которого указан в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Услуги Исполнителя по настоящему договору включают в себя:

– осуществление регламентных работ по периодическому техническому обслуживанию оборудования;

– осуществление текущего ремонта оборудования;

– выполнение капитального ремонта оборудования, а также отдельных узлов и агрегатов;

– проведение диагностики технического состояния оборудования по методике, установленной заводом-изготовителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

– по заявке Заказчика осуществлять техническое обслуживание, диагностику и ремонт оборудования с периодичностью и в объеме, установленном заводом-изготовителем, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, предоставляемых Исполнителем;

– оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, по месту нахождения оборудования Заказчика, а в случаях, когда работа может быть выполнена только в условиях мастерских технического центра Исполнителя, своими силами и средствами осуществлять демонтаж и вывоз оборудования к месту назначения;

– организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации оборудования;

– обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний оборудования;

– обеспечить установленный порядок подключения и допуска в эксплуатацию оборудования после технического обслуживания и ремонта;

– организовать оперативное обслуживание оборудования и ликвидацию аварийных ситуаций.

2.2. Исполнитель вправе:

– требовать от Заказчика оплаты услуг по цене, в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

– требовать от Заказчика компенсации стоимости расходных материалов, произведенных в связи с оказанием услуг;

– самостоятельно определять сроки выполнения заявки Заказчика;

– привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.

2.3. Заказчик обязан:

– обеспечить Исполнителю доступ в любые помещения с целью оказания услуг;

– вести предусмотренный технической документацией учет и фиксацию времени работы оборудования.

– оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим договором.

2.4. Заказчик вправе:

– в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

– предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, при условии, что оно выявлено в разумные сроки.

3. Гарантийный срок

3.1. Гарантийный срок на установленные и/или отремонтированные запасные части и/или узлы составляет [вписать нужное] с момента их установки Исполнителем на Оборудование, который определяется датой Акта выполненных работ.

3.2.

Гарантия не распространяется на расходные материалы: [вписать нужное]; на дефекты и/или неисправности в процессе эксплуатации, вызванные изменениями или модификациями, внесенными в Оборудование без предварительного письменного разрешения завода-изготовителя; условиями эксплуатации и технического обслуживания, не соответствующими требованиям завода-изготовителя; ремонтом оборудования, произведенным не уполномоченной сервисной организацией или использованием запчастей или компонентов, не утвержденных заводом-изготовителем.

3.3. Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы, приобретенные у других поставщиков.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору определяется исходя из объема выполненных работ и оказанных услуг, на основании заявок Заказчика и графика профилактических работ.

4.2. Заказчик дополнительно оплачивает фактические расходы Исполнителя (стоимость расходных материалов), произведенные в связи с исполнением обязанностей по настоящему договору.

4.3. Исполнитель направляет Заказчику счета на оплату услуг и расходных материалов.

4.4. Заказчик в течение [срок] дней с момента получения счета производит оплату безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в [указать валюту платежа]

4.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в разумный срок.

5.2. За просрочку платежа Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере [вписать нужное] от стоимости услуг.

6. Применимое право и арбитражная оговорка

6.1. К настоящему договору применяется право [указать страну применимого права].

6.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

6.4. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в [указать арбитраж].

7. Заключительные положения

7.1. По окончании работ Исполнитель обязан сдать, а Заказчик принять их результаты по акту выполненных работ.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует [срок].

7.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным применимым правом.

7.4. Настоящий договор составлен на русском и [вписать нужное] языках. Переписка по договору будет вестись на [вписать нужное] языке. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов преимуществом обладает текст договора, написанный на русском языке.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8. Реквизиты и подписи сторон

ИсполнительЗаказчик
[вписать нужное][должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П.[вписать нужное][должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П.

Приложение
к Договору на оказание услуг по ремонту
и техническому обслуживанию оборудования

Перечень
оборудования, принятого для проведения ремонта и технического обслуживания

Nп/пНаименование оборудованияМодельЗаводской (серийный) номер
1234

ИсполнительЗаказчик
[вписать нужное][должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П.[вписать нужное][должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П.

Источник: http://base.garant.ru/1971022/

Примерный образец договора об оказании услуг по техническому обслуживанию

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

В предмете договоратехническогообслуживания оборудования необходимо указывать действия или деятельность исполнителя при оказанииуслуг заказчику.

Дата

ЗАО “Новый век”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Восток”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг по техническому обслуживанию:

а) осуществляет периодическую диагностику электронно-вычислительного оборудования Заказчика в соответствии с приложением 1;

б) оказывает услуги по ремонту и апгрейду электронно-вычислительного оборудования в соответствии с приложением 2.

1.2. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1 услуги в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель:

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, по месту нахождения Заказчика: .

2.1.2. Услуги по диагностике оборудования Заказчика в соответствии с приложением 1 оказываются Исполнителем на основании настоящего договора с периодичностью и в сроки, указанные в п. 2.1.3 настоящего договора.

2.1.3. Услуги по ремонту и апгрейду оборудования Заказчика в соответствии с приложением 2 оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика. К выполнению работ по ремонту и апгрейду оборудования Исполнитель приступает в течение дней с момента поступления техники. Исполнитель производит работы в течение дней с момента начала их производства.

2.1.4. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания услуг, а также график их работы.

2.1.5. Исполнитель самостоятельно определяет сроки выполнения заявок в зависимости от сложности заявки. Срок выполнения заявки не может быть более 3 дней. В случае выполнения заявки в более длительный срок Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере рублей.

2.1.6. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц.

2.2. Заказчик:

2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4настоящего договора.

2.2.2. Оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объемах работ по ремонту и апгрейду оборудования.

2.2.3. Представляет Исполнителю заявки на оказание услуг по ремонту и апгрейду оборудования Заказчика в соответствии с приложением 2.

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.

3.1. Не позднее 10-го числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.2. В акте указывается:

– наименование оказанных услуг;

– стоимость оказанных за месяц услуг;

– качество оказанных услуг.

3.3. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут необходимой указать.

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя.

4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в размере рублей.

4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления на текущий счет Исполнителя Заказчиком не позднее:

дней с момента подписания акта сдачи-приемки.

4.3. Стоимость услуг Исполнителя, указанная в п. 4.1, устанавливается на весь срок действия настоящего договора и изменению не подлежит.

4.4. В сумму, указанную в п. 4.1, включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору.

5. Срок действия договора.

5.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств в течение дней с момента подписания настоящего договора.

5.2. Настоящий договор заключен на срок с по и вступает в силу с момента его подписания.

5.3. Договор на техническое обслуживание может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением другой стороны за один месяц.

6. Прочие условия.

6.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.

6.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению арбитражным судом.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Задать вопрос или заказать пособие можно тут

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Уже в продаже электронное методическое пособие “Все об уточненной налоговой декларации” автора Сушонковой Елены

Узнай, как правильно исправить ошибки в налоговых декларациях

Уже в продаже электронное методическое пособие “Все о счетах-фактурах” автора Сушонковой Елены

Узнай, как правильно исчислить налог на добавленную стоимость без ошибок в счетах-фактурах

Подписывайтесь на нас:

ВКДзенTeletype

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

Материал подготовлен с использованием системы КонсультантПлюс

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Юридическое содержание “сервисных” договоров

Договор возмездного оказания услуг: образец

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa8f256a815f1bac2fc4e13/primernyi-obrazec-dogovora-ob-okazanii-uslug-po-tehnicheskomu-obslujivaniiu-5b6826f014f73d00aa598582

Защитник Права
Добавить комментарий